您当前所在的位置:北京律师 > 法律热点 > 天津律师在线咨询

法律热点

天津律师在线咨询

关键词:

北京律师

2015-06-29

 合同明明写着2012年10月30日前交房,可开发商一直到了2013年5月1日才给业主们办理入住手续。业主将开发商告到了法院索要违约赔偿,开发商拿出了一份有业主签字同意延期至2013年5月1日交房的字条。这两个交房时间,到底哪个有效?

  业主告开发商要赔偿

  沈先生从沈阳一家房地产开发公司手中购买了一套60多平方米的住房。双方在买卖合同中明确写道:开发商将于2012年10月30日前交房,如果逾期交房,开发商需要按日赔偿已交款的万分之三。如果退房的话,开发商需要按已交款的10%赔偿。

  事后,沈先生将47万余元房款全部交给了开发商。沈先生直到2013年11月1日才办理入住手续。沈先生说,这期间,自己曾多次到售楼处,开发商一直没有给其办理入住手续。因为晚交房一年,自己没有房子可住,不得不在外面租房居住,租房就花费了12000元。按照合同约定,开发商已经违约,开发商需要承担赔偿责任。

  2014年3月27日,沈先生将开发商起诉到沈河区人民法院,要求开发商按合同约定,赔偿违约金5万余元和租房费用12000元。

  延期交房经业主同意

  开发商解释称,延期交房是经过沈先生同意的。当时因为考虑到已经进入冬季,业主即使入住了,也无法进行装修。双方签订一份延长入住时间的书面材料,约定在2013年5月1日办理入住手续,同时给沈先生免除一年采暖费1591元及两年物业费2264元。

  开发商说,沈先生没有在约定的时间内办理入住手续。办理入住手续时,沈先生没有前来办理,开发商多次以特快专递的形式催促沈先生前来办理,并明确表示如再不办理手续,需要自行承担物业费。

  沈先生没按约定时间到售楼中心办理入住手续,是其个人原因,而其他业主大部分都在当天办理了入住手续,所以不同意赔偿。

  合同经同意变更可不赔

  经审理查明,沈先生确实曾签字同意延期于2013年5月1日正式办理入住手续。沈河区人民法院认为,买卖合同是双方当事人真实意思的表达,且不违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效。双方均应依据合同约定履行相应的义务。

  根据有关规定,当事人经过协商一致,可以变更合同内容。在合同履行过程中,双方曾就商品房交付时间协商一致,并以形成书面字条、签字确认的方式对协商结果加以固定,根据字条内容,可以认定商品房的交付时间变更为2013年5月1日。

  沈先生应于当日或之后向开发商主张要求交付房屋、办理入住手续。而根据庭审情况中沈先生陈述,其在2013年5月1日或之后,多次去售楼处及现场勘察,开发商不给办理任何入住相关手续,但其并未提供证据证明,而且开发商也予以否认,并提供了给其他业主开具入住手续的相关证据。因此,沈先生提供的证据不足以证明延迟交房的责任在于开发商,因此要求开发商给付逾期交房违约金的诉求缺乏依据。近日,法院依法驳回了沈先生的诉讼请求。

  天津茗杉律师事务所于2003年1月创立于中国乃至世界最具活力及发展潜力的天津,并充分利用天津优厚的政治、经济、人文、地理等资源,进行充分快速的发展。多年来,茗杉律师事务所始终坚持以高瞻远瞩的姿态来选择、拓宽发展的道路及方向,并以脚踏实地的作风来思考、实践发展中的每一个环节,通过多年孜孜不倦的追求和坚持不懈的努力,已成为本地区最具有影响力的法律服务机构之一,并积极以天津为基点向全国其他地区进一步拓展。

  优质的法律服务来自优秀的律师,在法律服务市场竞争日益激烈的环境下,茗杉律师事务所摒弃了单打独斗的传统服务方式,开创并坚持团队化服务的模式,汇聚了一批师出名校、执业多年、学贯中西的中青年律师,以深厚的专业学识及丰富的执业经验,集群体智慧,运用法律的视角、技术和方法,鼎力为客户在社会、经济交往的博弈中洞察风险、防范风险、化解风险;并发现优势、创造优势、成就优势,协助客户在法律竞技中始终占据主动。

  律师事务所内部有成熟的科研体系及专业培训体系,特开设“周末课堂”,将每双周六上午作为业务学习培训时间,每年投入专项费用用于所内律师的内部及外部培训。通过参加专业培训,都将促使年轻的律师团队得以快速的建立并发展壮大。

  优秀的律师事务所来自于有效的管理模式,天津茗杉律师事务所的管理层在建所伊始就充分意识到这个问题。他们以高瞻远瞩的目光及兼收并蓄的胸怀,参照ISO9001体系创立并完善了一种有效的管理机制,在这个管理机制的引导下,茗杉律师引进、培养、塑造并成就了一批批年轻的优秀律师,为茗杉律师快速、健康的发展奠定了坚实的人才基础。为打造专业化的品牌大所,克服合伙人管理律师事务所的弊端,2008年1月开始,律师事务所设立执行主任负责律师事务所的全面管理工作,在天津率先完成合伙人与管理者的分离工作,为律师事务所进一步规范化管理打下坚实的基础。

我要评论(114生活网会员可直接登录,如果还不是114生活网会员,请点击注册新用户!
  • 评论内容:
联系我们更多
北京律师--孙晓敏

电话:13601027936
传真:010-84983957
E-mail:sunxiaomin930@sina.com
地址:北京市朝阳区北辰东路8号辰运大厦4层
客服中心
孙晓敏:
点击这里给我发消息
网上有害信息举报
x

填写举报信息

提示:请填写您的实名信息,中国114黄页承诺对您的信息进行保密